Вот бланк от Лаппо...
ДОГОВОР БЫТОВОГО ПОДРЯДА
«___»____________200__г. г. Брянск.
Подрядчик в лице ИП Романенко Романа Николаевича свидетельство № 00000000000000 (паспорт 00 00 0000) зарегистрированного по адресу г Брянск Ул. Фосфоритная д. 00 кв. 0). с одной стороны и
__________________________________________________ ___________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
11. По настоящему договору Подрядчик обязуется произвести поставку по утвержденному заказчиком эскизу №___________
__________________________________________________ _, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его
1 2. Работа выполняется Подрядчиком из его материалов его силами и средствами, а также в соответствии с приложением (эскизом с оговоренными в нем параметричеческими, цветовыми, техническими характеристиками изделия.)
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.
2. Права обязанности сторон.
2.1. Подрядчик:
- вправе удерживать у себя результат работы, до 100% оплаты стоимости заказа последним, в случае неявки за результатом работы в праве его продать.
- выполняет заказ в соответствии с технической документацией.
- В праве вернуть Заказчику полную оплаченную сумму, если не в состоянии выполнить заказ.
2.2 Заказчик:
- вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместить Подрядчику расходы, произведенные до этого момента с целью исполнения договора, если они не входят в указанною часть цены работы.
- Заказчик обязан в срок и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу по акту, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
- Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемке
- обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением данного договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3. Ответственность сторон и цена работы.
3.1. В случае необоснованного отказа от оплаты изделий Заказчик выплачивает штраф в размере предоплаты.
3.2. За несвоевременное выполнение заказа Подрядчик выплачивает штраф в размере 0,01% от суммы внесенной Заказчиком в предоплату, за каждый просроченный банковский день.
3.3. В случае необоснованного отказа от приемки товара Заказчик возмещает Подрядчику убытки в виде прямого ущерба и
неполученной прибыли.
3.4. В случае отказа Заказчика от изготовленной работы Подрядчик производит оплату стоимости товара, только после продажи результата работы.
3.5. Заказчик оплачивает Подрядчику предоплату в размере 70% от суммы, установленной настоящим договором.
3.6. Оставшуюся сумму в размере 30% Заказчик оплачивает в момент получения товара. (Отсрочка платежа может быть оговорена и согласована в письменном виде.)
3.7. За хранение результата работы Заказчика в случае несвоевременного получения с последнего взимается пеня в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки.
3.7. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору составляет____________________________________
__________________________________________________ __________________________________________________ ____.
(Сумма Прописью)
3.8 Предоплата подлежащей выполнению работы по настоящему договору составляет____________________________________
__________________________________________________ __________________________________________________ ____.
(Сумма Прописью)
4. Форс-мажор (действия непреодолимой силы)
4.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных
обстоятельствами, возникшими помимо воли сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, как-то: гражданские волнения, эпидемии, блокаду, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5. Срок действия договора.
5.1. договор действует с момента подписания его сторонами и до _________________________________________________
5.2. договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон
- по другим основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.
6. Разрешение споров.
6.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров
при не достижении согласия споры решаются арбитражным судом в соответствии с законодательством РФ.
7. Прочие условия.
7.1. Если Заказчик не может оплатить заказ в день получения готовой продукции, он обязан письменно известить об этом Подрядчика за 5 дней до получения заказа, указав причину и новый срок оплаты, который может быть продлен на 5 банковских дней. В противном случае Подрядчик имеет право забрать заказ на хранение
7.2. Все расходы, связанные с демонтажем и транспортировкой, несет Заказчик.
7.3. Гарантийный срок на результат работы устанавливается Подрядчиком в 1 год.
7.4. При изменении Заказчиком конфигурации изделия, при перемещении его на другое место с установленного Подрядчиком при монтаже, при технических повреждениях , при (значительных) изменениях окружающей обстановке вокруг изделия (влияющих на его состояние), гарантия прекращается..
7.5. При проектировании дизайна учитываются все пожелания Заказчика, исходя из возможностей Подрядчика и более, индивидуальность — главный принцип.
7.6. если Заказчик исходит из конкретной допустимой цены на предлагаемое изделие, то для того, чтобы не терять время и деньги лучше об этом предупредить дизайнера сразу, при первой встрече, так как границ в дизайне, материалах и изготовлении нет и конечная цена может существенно отличаться от предлагаемой стоимости изделия.
7.7. Если Заказчик просит сделать заказ мебели по своим эскизами и габаритным размерам, то в этом случае он несет ответственность при возникновении проблем во время монтажа мебели.
7.8. если Заказчик хочет поменять дизайн, размеры уже после заключения договора, то он заново оплачивает все расходы,
связанные с этими изменениями.
7.8 Прейскурант цен на услуги «мастерской и дизайн – студии»:
- Выезд, замеры и изготовление одного эскиза, согласно пожеланий Заказчика бесплатно. (В пределах г. Брянска)
- Повторный выезд, замеры и изготовление одного эскиза, согласно пожеланий Заказчика 200 рублей .
- расчет стоимости одного эскиза 50 рублей.
- эскиз на руки не отдается, если Заказчик хочет его забрать, то это стоит 200 рублей. (В случае заказа изделия эта сумма вычитается из суммы предоплаты.)
- Примечание: если изготовителем мебели является Подрядчик, то все предыдущие расходы входят в стоимость изделия и монтажа.
- доставка до подъезда и монтаж входят в стоимость изделия.
- занос мебели выше первого этажа —30 рублей оплачивается дополнительно.
- информация о ценах, расчетах — конфиденциальная
- расцепки па мебель могут быть снижены на 3% при 100% предоплате!
Примечание: оплата за услуги производится вперед.
8. Заключительные положения.
8.1. "настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. ( По одному экземпляру для каждой из сторон.)
8.2. договор вступает в силу с момента его подписания
8.3. адрес и подписи сторон.
Заказчик ._________________________________________________ __________________________________________________ _____
Адрес_____________________________________________ _____________________________Телефон______________ ___________
Подрядчик.___________________________ Заказчик ________________________________
М.П.